四川新炉高速公路有限责任公司驻地办公楼装修设计施工总承包

招标公告

1. 招标条件

本招标项目为四川新炉高速公路有限责任公司驻地办公楼装修设计施工总承包（以下简称“本项目”），项目业主为四川新炉高速公路有限责任公司，资金来源为业主自筹，出资比例为100% ，招标人为四川新炉高速公路有限责任公司。本项目已具备招标条件，现对四川新炉高速公路有限责任公司驻地办公楼装修设计施工总承包项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1工程名称：四川新炉高速公路有限责任公司驻地办公楼装修设计施工总承包项目。

2.2建设地址：甘孜藏族自治州康定市、道孚县。

2.3工程概况：康定市榆林收费站前楼1、2层以及道孚县朗杰酒店办公楼装修。

新炉公司康定驻地：位于康定市雅康高速榆林收费站的前楼，租赁前楼的1层、2层，全部为清水房，每层约1094平方米，共计房屋面积约为2188平方米。

新炉公司道孚驻地：位于道孚县鲜水东路440号朗杰酒店，租赁酒店主楼，院落、院落前方碉楼2层、3层，其中主楼共6层，每层约400平方米，碉楼每层楼约为163平方米，共计房屋面积约为2726平方米（酒店主楼的1层至5层为改造装修，酒店主楼6层、7层和碉楼3层为清水房）。

2.4招标范围

2.4.1本项目招标范围为四川新炉高速公路有限责任公司驻地办公楼装修设计施工总承包。主要工作内容包括但不限于以下内容：

①办公用房装修改造两阶段设计；②现有建筑内部的部分改造、装饰装修、强电工程、弱电安装工程、给排水工程等。

注：①承包人有义务对影响装修设计的建筑设计改造、景观设计等提出建议。

②上述范围均含康定、道孚驻地办公区、生活区及室内装饰装修的基础装修工作，所有设计装修内容必须满足施工及使用功能要求。

③相关专业的专项论证（若需），按规定组织专家会进行论证。

2.5服务期限

（1）设计成果提交

从合同签订之日起3日内提交初步设计及概算。初步设计及概算经业主审核同意后7日内提交施工图设计及预算。

（2）施工工期

从业主下发开工令或其他开工指示文件起至全部装修改造工程完成止，道孚驻地施工工期计划45天，康定驻地施工工期计划80天。

2.6标段划分

本项目共划分为1个标段，标段号为ZXSG

2.7质保期

自本项目验收合格之日起，土建装饰工程2年、防水工程5年、安装工程2年。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人资格条件

3.1.1资质要求：

（1）独立法人资格，持有有效的营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表；

（2）投标人应同时具备国家行政主管部门核发的以下有效资质：

a.建筑装饰工程设计专项丙级及以上资质；

b.建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

（3）施工单位具有有效的安全生产许可证。

（4）投标人需是蜀道集团协作方资源库内的单位。若投标人未入库，可在投标截止时间前通过蜀道投资集团有限责任公司集中招标采购平台(以下简称“ 蜀道集采平台”）（ style='font-family: 宋体; font-size: 10.5pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt;'>

3.1.2财务要求：近一年（2024年）财务净资产收益率≥0。

3.1.3业绩要求：

投标人须同时具有以下业绩：

（1）设计业绩要求：近5年（2021年1月1日至投标截止日，以合同签订时间为准）至少具有1个类似项目设计业绩，类似项目设计业绩是指建筑面积在2000平米及以上室内装饰装修设计业绩。

注：业绩可为独立的合同，也可为合同内包含的内容。

（2）施工业绩要求：近5年（2021年1月1日至投标截止日，以合同签订时间为准）至少具有1个类似项目施工业绩，类似项目施工业绩是指单个施工合同金额在100万元及以上的室内装饰装修工程施工业绩。

注：业绩可为独立的合同，也可为合同内包含的内容。

3.1.4主要人员要求：

项目负责人（施工负责人）（1人）：

（1）具有中级及以上技术职称；

（2）具有有效的建筑工程专业注册二级及以上建造师资格；

（3）具有有效的省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B证）；

（4）至少担任过1个室内装修工程施工的项目负责人或技术负责人。

（5）提供投标文件递交截止日上个月或上上个月开始，往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证扫描件或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。

设计负责人（1人）：

（1）具有中级及以上职称；

（2）至少担任过1个室内装饰装修工程的设计负责人。

（3）提供投标文件递交截止日上个月或上上个月开始，往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证扫描件或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。

3.1.5信誉要求：

（1）在国家企业公示系统（http// style='height: 150%; font-family: 宋体; font-size: 10.5pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt;'>

（2）在“信用中国”网站（http：// style='height: 150%; font-family: 宋体; font-size: 10.5pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt;'>

（3）在2023年1月1日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）、法定代表人、拟委任的项目负责人（施工负责人）、设计负责人未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪（投标人须提交无行贿犯罪的承诺函）。

注：投标人信誉要求中第（1）（2）项均以招标人投标截止时间核查的上述对应网站投标人信息内容为准，第（3）项以投标人投标文件中提交的承诺函为准。

3.2本次招标接受联合体投标，联合体成员数量不超过2家